Система добровольной сертификации в области охраны труда (ДССОТ) ФГУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОАО «ЦЕНТР ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ Руководящий документ МДС 12-55.2010
Москва 2010 Добровольная система сертификации в области охраны труда (ДССОТ) создана ФГУ ВНИИ охраны и экономики труда (зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации № РОСС RU B516.04 ЛГОО от 08.08.2008 г.). ОАО «ЦПП» аккредитован (аттестат аккредитации № 002, зарегистрирован в реестре ЦО ДССОТ № РОСС RU B516.04 ЛГОО. 11.002) в качестве Центрального органа отраслевой подсистемы ДССОТ по сертификации СУОТ строительных организаций. Подсистема предназначена для организации и проведения независимой и квалифицированной оценки соответствия СУОТ строительных организаций требованиям ГОСТ 12.0.230-2007. Оценка соответствия осуществляется органами по сертификации и экспертными центрами, которые проходят аккредитацию во ВНИИ охраны и экономики труда по представлению ОАО «ЦПП». Настоящий Руководящий документ определяет порядок функционирования указанной Подсистемы ДССОТ и содержит функции всех участников сертификации СУОТ, а также порядок проведения работ и оформления документов по сертификации. Документ предназначен для применения строительными организациями и органами по сертификации отраслевой подсистемы ДССОТ совместно с МДС 12-53.2010. Руководящий документ подготовлен канд. техн. наук В.А. Алексеевым - начальником Отдела охраны труда ОАО «ЦПП», руководителем ЦО отраслевой подсистемы ДССОТ. Содержание 1 ВВЕДЕНИЕВ связи с ослаблением государственного регулирования охраны труда на отраслевом уровне, а также установившейся неопределенностью по поводу обязательности применения ведомственных нормативных правовых актов по охране труда руководители строительных организаций перестали уделять вопросам охраны труда должное внимание, что неизбежно привело к ухудшению условий и охраны труда на строительных объектах. Для улучшения ситуации в области охраны труда необходимо внедрять в строительных организациях Систему управления охраной труда (СУОТ) с последующей сертификацией в области охраны труда. В соответствии с рекомендациями МОТ применение СУОТ в организации служит основанием для повышения результативности мероприятий охраны труда, а также является необходимым условием для создания социально ориентированного производства и проведения сертификации в области охраны труда. Нормативной основой для создания системы управления охраной труда в строительной организации является документация СУОТ. Структура документации СУОТ и порядок ее разработки и функционирования определены ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования». Данный стандарт разработан в соответствии с рекомендациями МОТ и служит основой для формирования национальной политики в области управления охраной труда, а также разработки и применения систем управления охраной труда на уровне организаций. В развитие этого нормативного акта ОАО «ЦПП» совместно с ВНИИ охраны и экономики труда подготовили руководящий документ МДС 12-53.2010 «Макеты распорядительных и регламентных документов системы управления охраной труда строительных организаций». На основе данного документа в строительных организациях разрабатывают и вводят в действие локальные нормативные акты, определяющие порядок разработки и реализации мероприятий СУОТ согласно требованиям ГОСТ 12.0.230-2007. Внедрение СУОТ в организации служит основанием для проведения оценки соответствия СУОТ требованиям ГОСТ 12.0.230-2007 в рамках добровольного подтверждения соответствия согласно положениям ГОСТ Р 12.0.007-2009 «ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию». Для организации проведения работ по разработке и сертификации СУОТ строительных организаций используется созданная ВНИИ охраны и экономики труда Добровольная система сертификации в области охраны труда (ДССОТ), регистрационный номер - РОСС RU B516. ЛГОО от 08.08.2008 г., в которой ОАО «ЦПП» аккредитован (аттестат аккредитации № 002, зарегистрирован в реестре ЦО ДССОТ № РОСС RU B516.04 ЛГОО. 11.002) в качестве Центрального органа отраслевой подсистемы ДССОТ по сертификации СУОТ строительных организаций. Подсистема предназначена для организации разработки и декларирования соответствия своей системы требованиям ГОСТ, а также для проведения независимой и квалифицированной оценки соответствия СУОТ строительных организаций требованиям ГОСТ 12.0.230-2007. Разработка СУОТ и декларирование СУОТ требованиям ГОСТ осуществляются строительными организациями своими силами или с привлечением экспертных центров, а оценка соответствия осуществляется органами по сертификации, которые так же, как и экспертные центры, проходят аккредитацию во ВНИИ охраны и экономики труда по представлению ОАО «ЦПП». В процессе сертификации устанавливается соответствие нормативным требованиям ГОСТ, а также руководящим документам подсистемы: состава и содержания распорядительных и регламентных документов СУОТ; своевременности и полноты реализации мероприятий СУОТ по снижению степени профессионального риска; достаточности мероприятий по совершенствованию СУОТ. Порядок функционирования подсистемы в рамках ДССОТ определяется настоящим руководящим документом. Этим документом определены функции всех участников сертификации СУОТ, а также порядок проведения работ и оформления документов по сертификации. Данный документ должен применяться совместно с вышеуказанным МДС 12-53.2010, который также является руководящим документом ДССОТ. Данная система сертификации в отличие от действующей обязательной системы сертификации работ в области охраны труда позволяет осуществлять сертификацию организации работ по охране труда, как это предусмотрено ныне действующей редакцией Трудового кодекса РФ. 2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ2.1 Добровольная система сертификации в области охраны труда (ДССОТ) создана ФГУ «ВНИИ охраны и экономики труда» и зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации - Per. № РОСС RU B516.04 ЛГОО от 08.08.2008 г. Юридический адрес: 2.2 В рамках ДССОТ ОАО «ЦПП» аккредитован (аттестат аккредитации № 002, зарегистрирован в реестре ЦО ДССОТ № РОСС RU В516.04 ЛГОО.11.002) в качестве Центрального органа отраслевой подсистемы ДССОТ по сертификации СУОТ строительных организаций. Юридический адрес: 127238, Москва, Дмитровское шоссе, 46, корп. 2. Тел. (495) 482-07-78; Факс (485) 482-42-65. 2.3 Основной целью Подсистемы является содействие методами и средствами сертификации поэтапному решению проблемы разработки и сертификации СУОТ на основе достоверной оценки результатов применения СУОТ, а также учета результатов сертификации при реализации механизма экономической заинтересованности работодателей в улучшении условий и охраны труда. 2.4 Подсистема предназначена для организации и проведения независимой и квалифицированной оценки соответствия СУОТ строительных организаций требованиям ГОСТ 12.0.230-2007. В рамках подсистемы предусматриваются следующие две формы оценки соответствия: для генподрядных организаций - сертификат соответствия; для субподрядных организаций - сертификат соответствия или декларация о соответствии. При функционировании подсистемы соблюдаются правила и принципы функционирования ДССОТ, а также установленные формы сертификатов соответствия. 3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящий документ разработан в соответствии с положениями следующих законодательных, нормативных правовых и иных нормативных актов: Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12. Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (с изменениями) постановления Правительства РФ от 23.01.2004 № 32 (в ред. от 02.08.2005 № 486 и от 08.12.2008 № 917) «О регистрации и размере платы за регистрацию системы добровольной сертификации» постановления
Правительства РФ от 24 февраля постановления
Минтруда России от 24 апреля ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования» ГОСТ Р 12.0.007-2009 «ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию» ГОСТ Р 12.0.008-2009 «ССБТ. Системы управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит)» ГОСТ Р 12.0.009-2009 «ССБТ. Системы управления на малых предприятиях. Требования и рекомендации по применению» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» Правила функционирования добровольной системы сертификации организаций, специалистов, продукции и технологических процессов в области охраны труда (ДССОТ). ВНИИ охраны и экономики труда МДС 12-53.2010 Макеты распорядительных и регламентных документов системы управления охраной труда в строительных организациях. РД отраслевой подсистемы СДССОТ МДС 12-49.2009 Макеты инструкций по охране труда для работников строительства. 4 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯВ настоящем руководящем документе используются следующие основные термины и определения, в том числе: установленные ФЗ «О техническом регулировании» (в ред. ФЗ
от 30 декабря аккредитация - официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия; декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов; декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов; заявитель - физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения соответствия принимает декларацию о соответствии или обращается за получением сертификата соответствия, получает сертификат соответствия (в ред. Федерального закона от 01.05.2007 № 65-ФЗ); знак соответствия - обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национального стандарта; оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту; риск - вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда; сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров (в ред. Федерального закона от 01.05.2007 № 65-ФЗ); сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров (в ред. Федерального закона от 01.05.2007 № 65-ФЗ); добровольное подтверждение соответствия - форма подтверждения соответствия, осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации (ст. 21 в ред. Федерального закона от 01.05.2007 № 65-ФЗ); установленные Трудовым кодексом РФ (в ред. ФЗ от 25.11.2009 № 267-ФЗ): локальные нормативные акты - документы, устанавливающие нормы трудового права (ст. 5), принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников (ст. 8 и ст. 372); требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда (ст. 209); стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и регламентирующие осуществление социально-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда (ст. 209); сертификат соответствия организации работ по охране труда - документ, удостоверяющий соответствие проводимых работодателем работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда (ст. 209 в ред. ФЗ от 30.06.2006 № 90). 5 ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДСИСТЕМЫ5.1 Объектами сертификации в подсистеме являются системы управления охраной труда (СУОТ) строительных организаций. В процессе сертификации устанавливается соответствие нормативным требованиям ГОСТ 12.0.230-2007, ГОСТ 12.0.007-2009 и регламентным документам СУОТ состава и содержания распорядительных и регламентных документов СУОТ, а также своевременности и полноты реализации мероприятий по профилактике профессиональных рисков и мероприятий по совершенствованию СУОТ. 5.2 Нормативную базу сертификации в подсистеме образуют законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, включая: ФЗ «О техническом регулировании», Трудовой кодекс РФ; ГОСТ 12.0.230-2007, ГОСТ Р 12.0.007-2009; ГОСТ Р 12.0.008-2009; ГОСТ Р 12.0.010-2009; СНиП 12-03-2001 и др. взаимосвязанные с ними нормативные правовые акты, а также руководящие документы ДССОТ и ее отраслевой подсистемы, включая МДС 12-53.2010 и др. 5.3 Проведение работ в подсистеме осуществляют органы по сертификации и экспертные центры, аккредитация которых осуществляется центральным органом ДССОТ по представлению Центрального органа отраслевой подсистемы. 5.4 Проведение работы в органах по сертификации и экспертных центрах осуществляют эксперты по сертификации, подготовка и назначение которых осуществляется Центральным органом ДССОТ по представлению Центрального органа отраслевой подсистемы. 6 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА
|
1. Заявитель___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (полное наименование и адрес организации- соискателя аттестата аккредитации, ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ почтовый адрес, телефон и адрес электронной почты) 2.
Банковские реквизиты заказчика, копия Устава, а также копии свидетельств о 3. Заявляемая область аккредитации______________________________________________ ________________________________________________________________________________ 4. Сведения об имеющемся опыте в области аккредитации___________________________ ________________________________________________________________________________ 5. Другие сведения, в том числе: 5.1) о наличии
необходимых для осуществления деятельности помещений, оборудования 5.2) о персонале
организации, имеющем высшее образование в сфере строительства и 5.3) о наличии
официально изданных действующих нормативных правовых актов, 6. Согласие о заключении
договора на аккредитацию органа по сертификации СУОТ Приложения:__________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (перечисляются документы, которые направляются одновременно с заявкой) 1. Копия Устава организации,
при которой создан орган по сертификации, а также копии 2. Сведения о персонале. 3. Перечень имеющихся в
наличии официально изданных нормативных актов, 4. Приказ о создании органа по сертификации и назначении ответственного лица. 5. Положение об органе по сертификации.
М.П. *Печатается на фирменном бланке организации. |
Фамилия,
имя, |
Занимаемая должность ОС |
Образование (наименование учебного заведения, специальность, год окончания) |
Стаж практической работы применительно к заявленной области аккредитации |
Сведения об аттестации в органе по сертификации (№ протокола, дата) |
Сведения о специальной подготовке по охране труда и СУОТ |
|
место и период прохождения, вид деятельности |
№ свидетельства, аттестата, сертификата и т.д. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г. Москва |
20 _____г. |
________________________________________________________________________________ (наименование организации) |
именуемой в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ф.И.О., действующего на основании Устава с одной стороны, ОАО «Центр проектной продукции в строительстве» (ОАО «ЦПП»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Макаревича Валерия Ивановича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по проведению аккредитации и оказанию экспертных услуг Заказчику при выполнении им функций органа по сертификации (экспертного центра).
1.2. Срок окончания работы по договору __________________________________________.
1.3. Сроки выполнения этапов работы, их содержание и стоимость определяются календарным графиком.
Календарный график
Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения |
Сроки выполнения |
Стоимость, руб. |
|
начало |
окончание |
||
Проведение аккредитации и оказание экспертных услуг Заказчику при выполнении им функций органа по сертификации (экспертного центра), в том числе по этапам: |
|
|
|
1) проведение анализа представленной информации Заказчика, проведение обучения и аттестация экспертов |
|
|
|
2) оказание помощи в подготовке документов ОС или ЭЦ и оформление аттестатов аккредитации |
|
|
|
3) оказание информационных и консультационных услуг в процессе деятельности |
|
|
|
4) получение информации о проделанной работе, ее регистрация и передача в ЦО ДССОТ |
|
|
|
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Цена работ определяется согласно Протоколу соглашения о договорной цене (приложение) и составляет __________рублей. НДС не облагается согласно второй части Налогового кодекса РФ (ст. 145).
2.2. Оплата Заказчиком производится поэтапно.
2.3. Заказчик перечисляет авансовый платеж в размере 50 % __________рублей, который учитывается при оплате этапов работы.
Источник финансирования - средства Заказчика.
2.4. Окончательный расчет за выполненный этап работ по договору производится в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания акта выполненных работ.
2.5. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ срок выполнения следующего этапа Подрядчиком отодвигается соразмерно сроку выполнения своих обязательств Заказчиком.
2.6. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работы (этапа) по настоящему договору Заказчик досрочно принимает работу и оплачивает ее в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания акта выполненных работ.
2.7. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине существенно превышается цена работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных Подрядчиком работ.
3. Обязанности и права сторон
3.1. При проведении анализа представленной документации Заказчика, проведении обучения и аттестации экспертов:
3.1.1. Подрядчик обязуется:
по получении заявки на аккредитацию провести анализ документации Заказчика и в случае ее соответствия руководящим документам отраслевой подсистемы ДССОТ послать Заказчику Договор на проведение аккредитации и оказание экспертных услуг;
согласовать с Заказчиком удобные сроки проведения семинара;
провести обучение и аттестацию экспертов Заказчика и выдать соответствующие удостоверения.
3.1.2. Заказчик обязуется:
по замечаниям Подрядчика внести все необходимые исправления в представленную документацию;
после оформления Договора своевременно произвести авансовый платеж; обеспечить своевременную явку экспертов для проведения обучения и аттестации.
3.2. При оказании помощи в подготовке документов ОС и оформлении аттестатов аккредитации:
3.2.1. Подрядчик обязуется:
оказать методическую помощь при подготовке Положения об органе сертификации и Руководства по качеству сертификации, провести их экспертизу и регистрацию;
подготовить все документы и представить их в ЦО ДССОТ для рассмотрения;
своевременно направить Заказчику оформленные документы.
3.2.2. Заказчик обязуется:
своевременно подготовить и прислать Подрядчику проекты Положения об органе сертификации и Руководства по качеству сертификации;
при наличии замечаний внести в документы исправления и переслать исправленные экземпляры Подрядчику.
3.3. При оказании информационных и консультационных услуг в процессе деятельности:
3.3.1. Подрядчик обязуется:
предоставить льготы Заказчику до 20 % прейскурантной стоимости при приобретении официальных изданий ОАО «ЦПП», законодательных и нормативных актов для личных целей, а также для строительных организаций;
на страницах сайта ОАО «ЦПП» своевременно информировать Заказчика об изменениях действующих нормативных актов, а также руководящих документов отраслевой подсистемы ДССОТ;
по просьбе Заказчика проводить консультации и при необходимости давать официальные разъяснения по поводу применения требований отраслевых нормативных правовых актов.
3.3.2. Заказчик обязуется:
проводить своевременно корректировку нормативной базы;
содействовать распространению в строительных организациях нормативных актов, изданий ОАО «ЦПП», имеющих статус официальных документов.
3.4. При получении информации о проделанной работе, ее регистрации и передаче в ЦО ДССОТ:
3.4.1. Подрядчик обязуется:
своевременно обрабатывать и передавать в ЦО ДССОТ информацию о деятельности Заказчика;
своевременно проводить работу по повышению квалификации и переаттестации специалистов-экспертов;
своевременно информировать Заказчика о мероприятиях, проводимых ЦО отраслевой подсистемы и ЦО ДССОТ.
3.4.2. Заказчик обязуется:
в сроки, установленные настоящим документом, посылать Подрядчику информацию о проделанной работе.
4. Порядок приемки и сдачи работ
4.1. По завершении отдельных этапов работ Подрядчик представляет Заказчику:
акт сдачи-приемки выполненных работ,
счет-фактуру по НДС;
результаты работы в соответствии с требованиями программы выполнения работ.
4.2. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта сдачи-приемки работ (этапа работ) и результатов работ обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.
4.3. В случае мотивированного отказа от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Работы, в части которых мотивированный отказ отсутствует, являются принятыми Заказчиком. Ненаправление Заказчиком мотивированного отказа в указанный срок является фактом приемки работ без возражений.
4.4. Если в процессе приемки работ будут обнаружены отклонения от требований программы выполнения работ, Подрядчик производит доработку за свой счет.
4.5. В случае обнаружения невозможности достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, Заказчик оплачивает стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получения предусмотренных договором результатов, но не свыше соответствующей части цены работ, указанных в договоре.
В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, работы подлежат оплате в полном объеме.
4.6. В вышеуказанном случае (п. 4.5) Подрядчик обязан немедленно приостановить работу, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы.
В этом случае стороны обязаны в двухнедельный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работы.
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1. За невыполнение обязательств по договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.
5.2. Подрядчик гарантирует качество оказываемых услуг, соответствие действующему законодательству по охране труда на момент подписания окончательного акта выполненных работ.
5.3. Споры по настоящему договору, в том числе связанные с его недействительностью полностью или в части, любые иные основанные на договоре или в связи с ним разногласия сторон, не урегулированные в течение 30 дней со дня направления первой претензии, разрешаются арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение договора, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине Подрядчика.
За просрочку выполнения работ Подрядчик уплачивает заказчику пеню в размере 0,15 % стоимости несвоевременно выполненного этапа за каждый день просрочки.
6. Особые условия
6.1. Подрядчик имеет право использовать результаты работы по данному договору для собственных нужд без права передачи права использования указанных результатов третьим лицам.
Заказчик вправе передавать третьим лицам результаты работы только с письменного согласия Подрядчика.
6.2. В случае необходимости тиражирования результатов настоящего договора Подрядчик обязуется получить на это право от Заказчика с заключением соответствующего договора на право изготовления копий экземпляров результатов работ.
6.3. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении сведений, касающихся предмета настоящего договора, хода его исполнения и полученных результатов.
Опубликование или иное разглашение указанных выше сведений, а также передача их третьим лицам производятся лишь по взаимному согласию для каждого конкретного случая.
6.4. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения действия настоящего договора в течение 5 лет.
6.5. Подрядчик вправе отсрочить исполнение своего обязательства на время просрочки исполнения обязательства Заказчика, возникшего ранее соответствующего обязательства Подрядчика. Подрядчик вправе удерживать результат работ по договору по очередному этапу работ до фактической оплаты предыдущего этапа работ.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами всех обязательств по договору. В случае если работа не может быть выполнена в ранее установленный срок, сроки выполнения работ продлеваются на период, необходимый для выполнения работ. Подрядчик вправе привлекать к исполнению договора третьих лиц. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, а также в иных случаях согласно законодательству. Все изменения и дополнения к настоящему договору, совершаемые по соглашению сторон, должны быть согласованы в письменной форме и подписаны сторонами.
7.2. Сторона вправе отказаться от договора в случае существенного нарушения другой стороной своих обязательств. Заказчик вправе отказаться от договора при отсутствии существенного нарушения обязательств Подрядчика при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Подрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков, но не более 100 % стоимости работ по настоящему договору.
7.3. Приложения:
Протокол соглашения о договорной цене.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй - у Подрядчика.
7.5. Об изменении юридического адреса и других реквизитов, указанных в разделе 9, сторона в течение трех рабочих дней сообщает другой стороне.
8. Подписи сторон
Заказчик: |
|
Подрядчик: ОАО «Центр проектной продукции в строительстве» Почт. и юридический адрес: 127238, Москва, Дмитровское шоссе, 46, корп. 2. Тел. (495) 482-07-78; факс (495) 482-42-65; e-mail: mail@gupcpp.ru; ИНН/КПП 7713633489/771301001; Расчетный счет № 40702810038040117100, Тверское отделение № 7982 Сбербанка России ОАО, г. Москва; БИК 044525225; Корреспондентский счет № 30101810400000000225. |
Генеральный директор |
|
Генеральный директор ОАО «ЦПП» |
|
Ф.И.О. |
В. И. Макаревич |
|
|
|
(подпись) |
|
(подпись) |
«_____» __________20 _____г. |
|
«_____» __________20 _____ г. |
М.П. |
|
М.П. |
Приложение 1 к договору № _______ от «____» __________20 _____г. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ по договору № _______от «_____» __________20 _____г.
Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ______________________________________, ______________________________________________________________________________ (наименование организации) именуемой в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора,_____________________ ________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.) действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ОАО «Центр проектной продукции в Настоящий протокол является основанием для
проведения взаимных расчетов между
|
________________________________________________________________________________ (наименование организации) проверялась(ся) комиссией по аккредитации на
соответствие требованиям, установленным в 1. Анализ и оценка готовности органа по
сертификации к проведению работ по председатель комиссии (должность, фамилия, инициалы)_______________________________ члены комиссии: (должность, фамилия, инициалы):____________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 2. Основание для проведения работ по анализу и оценке:_____________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 3. Анализ и оценка
готовности организации к проведению работ по сертификации 4. Основные результаты анализа и оценки готовности
органа по сертификации к ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 5. Выводы и предложения:_______________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
С актом ознакомлен:
Отпечатано в____________________ (количество экземпляров) 1 экз. ___________________________________________________________________________ (указывается, какой организации передан соответствующий экземпляр акта) 2 экз. ___________________________________________________________________________ |
Время |
Наименование темы |
10.00-10.40 |
СУОТ как основной механизм для внедрения нормативных правовых актов по охране труда в строительных организациях |
10.40-11.00 |
Взаимосвязь вопросов управления охраной труда и управления качеством на производстве |
11.00-11.20 |
Политика организации в области охраны труда |
11.30-12.10 |
Идентификация опасностей и оценка производственных рисков - основа планирования деятельности по охране труда. Цели в управлении охраной труда и программы по их достижению |
12.10-12.30 |
Управление операциями для обеспечения безопасности и гигиены труда |
12.30-12.50 |
Готовность к аварийным ситуациям |
13.50-14.10 |
Расследование несоответствий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов |
14.10-14.30 |
Мониторинг и измерения эффективности управления охраной труда. Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия |
14.30-14.50 |
Роли, ответственность работников по вопросам охраны труда |
14.50-15.10 |
Компетентность работников по вопросам охраны труда |
15.20-15.40 |
Информационная, разъяснительная и пропагандистская работа по охране труда |
15.40-16.00 |
Аудиты системы управления охраной труда |
16.00-16.20 |
Анализ со стороны руководства, непрерывное совершенствование СУОТ |
16.20-16.40 |
Сертификация СУОТ |
Примечания 1 Изучение каждой темы занятий предусматривает активное привлечение слушателей путем деловых игр, рассмотрения конкретных ситуаций, обсуждения вопросов, инициированных слушателями, проведения круглого стола. 2 По желанию организации проведение занятий может осуществляться в течение двух дней. |
________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.) (удостоверение № _____от «_____» __________20
_____г.)
|
№ |
Наименование разделов и тем |
Часы |
1 |
Законодательство об охране труда как составная часть трудового законодательства. Основные направления реформирования законодательной и нормативной базы охраны труда |
10 ч, в том числе |
1.1 |
Трудовой кодекс РФ и другие законодательные акты. Основные направления совершенствования законодательной базы |
2 ч |
1.2 |
СНиП 12-03-2001 и взаимосвязанные с ним нормативные правовые акты. Порядок их актуализации в связи с наличием отдельных положений, не соответствующих действующему законодательству |
4 ч |
1.3 |
Локальные нормативные акты по охране труда. Порядок их разработки и применения |
2 ч |
1.4 |
Положение об аттестации рабочих мест. Состояние и ожидаемые изменения |
2 ч |
2 |
Основные положения ФЗ «О техническом регулировании», о его влиянии на реформирование законодательной базы охраны труда |
2 ч |
3 |
Нормативные и методические основы разработки систем управления охраной труда (СУОТ) и проведения сертификации в области охраны труда (ССОТ) |
2 ч |
4 |
Нормативные и методические основы функционирования отраслевой подсистемы ДССОТ по сертификации СУОТ строительных организаций |
20 ч. в том числе |
4.1 |
Комментарий к МДС 12-53.2010 и самоподготовка |
10 ч |
4.2 |
Комментарий к МДС 12-55.2010 и самоподготовка |
10 ч |
5 |
Проведение круглого стола и экзамена |
6 ч |
1. Заявитель___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (полное наименование и адрес организации-заявителя, почтовый адрес, телефон и адрес электронной почты) 2. Банковские реквизиты Заказчика, а также копии
свидетельств о регистрации 3. Перечень оказываемых услуг__________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (перечислить согласно п. 8.2 МДС 12-55.2010) 4. Сведения о характере деятельности организации__________________________________ ________________________________________________________________________________ (генподрядная или субподрядная, виды выполняемых работ, количество кадровых работников) 5. Другие сведения, в том числе: 5.1 Наличие
комплекта официально изданных действующих законодательных и 5.2 Список руководителей
и специалистов, прошедших обучение по охране труда и 5.3 Приказ о создании службы охраны труда. 5.4 Материалы аттестации рабочих мест по условиям труда. 5.5 Документация СУОТ. 5.6 Материалы предписаний органов надзора по вопросам охраны труда. 6. Согласие о заключении договора на оказание экспертных услуг по разработке СУОТ___ ________________________________________________________________________________ Приложения:__________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (перечисляются документы, которые направляются одновременно с заявкой)
М.П. *Печатается на фирменном бланке организации. |
ВНИИ охраны и экономики труда ОАО «Центр проектной продукции в строительстве» Отраслевая подсистема ДССОТ по сертификации систем
управления ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ________________________________________________________________________________ (наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ________________________________________________________________________________ принявших декларацию о соответствии) ________________________________________________________________________________ (юридический адрес и банковские реквизиты, код УНП, телефон, факс) в лице__________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, ________________________________________________________________________________ от имени которой принимается декларация о соответствии) заявляет, что_____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (документация СУОТ, а также мероприятия охраны труда) соответствуют требованиям________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (законодательных и нормативных правовых актов охраны труда, МДС 12-53.2010 и МДС 12-55.2010) Декларация о соответствии принята на основании_____________________________________ ________________________________________________________________________________ (принятой документации СУОТ, прошедшей экспертизу в экспертном центре) Дата и место принятия декларации о соответствии_____________________________________ Декларация о соответствии действительна до_________________________________________
Сведения о регистрации декларации о соответствии___________________________________ ________________________________________________________________________________ (наименование и юридический адрес органа по сертификации, ________________________________________________________________________________ зарегистрировавшего декларацию о соответствии) Регистрационный номер декларации о соответствии___________________________________ Дата регистрации декларации о соответствии_________________________________________
|
№ |
Наименование строительной организации |
Реквизиты договора о сотрудничестве |
Принятое решение по результатам экспертизы (перечислить материалы) |
Регистрационный номер и дата регистрации декларации о соответствии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Заявитель___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (полное наименование и адрес организации-заявителя, ________________________________________________________________________________ почтовый адрес, телефон и адрес электронной почты) ________________________________________________________________________________ 2.
Банковские реквизиты Заказчика, а также копии свидетельств о регистрации 3. Предполагаемый срок готовности организации к
проведению сертификации СУОТ 4. Сведения о характере деятельности организации__________________________________ ________________________________________________________________________________ (специализация, количество работников по штату, год разработки СУОТ) 5. Другие сведения, в том числе: 5.1 Наличие комплекта
официально изданных действующих законодательных и 5.2 Список
руководителей и специалистов, входящих в состав рабочей группы или 5.3 Перечень
распорядительных и регламентных документов СУОТ, а также дата их 5.4 Перечень мероприятий охраны труда по снижению степени профессиональных рисков. 5.5 Перечень мероприятий по совершенствованию СУОТ. 6. Согласие о заключении договора на проведение сертификации СУОТ________________ Приложения:__________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (перечисляются документы, которые направляются одновременно с заявкой)
М.П. *Печатается на фирменном бланке организации. |
№ _____от «_____» __________20 _____г. Рассмотрев заявку______________________________________________________________ (наименование организации) на сертификацию работ по охране труда в организациях, орган по сертификации решает: 1. Сертификация
работ по охране труда будет проведена в соответствии с программой 2. Экспертиза и регистрация документации СУОТ будут осуществляться_______________ ________________________________________________________________________________ (наименование экспертного центра и его адрес) 3. Сертификация
будет проведена на соответствие государственным нормативным ________________________________________________________________________________ (наименования нормативных правовых актов по охране труда)
м.п. |
ОТРАСЛЕВАЯ ПОДСИСТЕМА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СУОТ ________________________________________________________________________________ (наименование органа по сертификации СУОТ)
М.П. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№_____
|
Эксперт органа |
|
|
|
|
(подпись) |
|
(ФИО) |
ОТРАСЛЕВАЯ ПОДСИСТЕМА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СУОТ ________________________________________________________________________________ (наименование органа по сертификации СУОТ) РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯНа основании рассмотрения
распорядительных и регламентных документов СУОТ, ________________________________________________________________________________ (наименование строительной организации) разработанных___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (наименование организации-разработчика и экспертного центра) а также экспертного заключения №_____, выполненного_______________________________ _______________________________________________________________________________, (наименование организации , проводившей экспертизу) установлено, что указанная документация соответствует (не соответствует) требованиям____ ________________________________________________________________________________ (обозначение нормативных актов) и на нее будет (не будет) выдан сертификат соответствия.
М.П. |